Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск бюджетного учреждения «Агентство капитального строительства Ивановской области» к компании ООО «Геолайн Технологии». Строительная фирма признана виновной в срыве сроков выполнения работ по государственному контракту на возведение Дворца водных видов спорта. С ответчика взыскана неустойка в размере 187 267 868 рублей 84 копеек.
Согласно материалам дела, государственный контракт на строительство объекта был заключен между сторонами 28 марта 2022 года. Согласно его условиям, второй этап работ подрядчик должен был завершить до 30 декабря 2023 года. Однако в установленный срок обязательства компанией не были исполнены, результат работ заказчику передан не был.
В ноябре 2025 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое вступило в законную силу 25 ноября 2025 года. После этого подрядчик был включен Федеральной антимонопольной службой в реестр недобросовестных поставщиков.
Истец произвел расчет неустойки за период с 31 декабря 2023 года по 24 ноября 2025 года. Суд проверил арифметику и признал расчет верным. Ответчик, в свою очередь, не предоставил контррасчет и не заявил возражений по существу иска, что в соответствии с процессуальным законодательством расценено как признание требований.
В судебном заседании представители ответчика и третьего лица (временного управляющего компании) не присутствовали, будучи надлежащим образом уведомленными. Решение было вынесено в их отсутствие. Помимо взыскания неустойки в пользу истца, суд постановил взыскать с ООО «Геолайн Технологии» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 411 339 рублей. Решение может быть обжаловано во Втором арбитражном апелляционном суде в течение месяца.
Читайте также:
С компании «Геолайн» взыщут более 370 млн рублей за недостроенный Дворец водных видов спорта в Иванове